搜索关于“电气工程施工安全协议书”的文档

施工安全协议书 甲方： 乙方： 为了加强施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、以人为主、综 合治理” 安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工期问乙方的工作顺利进行。根据 国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协 议： 第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。 第二条：甲方承担的安全责任、权利； (一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生 产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； (二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚； (三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 第四条：乙方的责任、权利； (一) 乙方必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； (二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要 为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生 人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； (三) 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒 险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作； (四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全 工程需要时，人员不得进入工程现场。 第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施 工现场必须做到： (一)高空悬空作业必须系好安全带； (二)班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟； (三)现场内不得赤脚．不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易 滑鞋; (四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安 全装置和安全标牌； (五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不 得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全； (六)不得在工程现场烧火； ． (七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的 70％： (八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料； (九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材； (十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品； (十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程。 第四条：安全责任 本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担 造成的经济损失和刑事责任； 第五条：本协议自签订之日起生效，一式两份份，甲乙双方各一份。 甲方： (签章) 乙方： (签章) 甲方负责人(签章)： 乙方负责人 (签章)： 年 月 日 年 月 日

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：26.5 KB 时间：2025-08-21 价格：¥5.00

外来施工人员安全协议书 甲方： 乙方： 一、目的 为维护甲乙双方的共同利益，保证作业质量和安全施工，保持良好的工作秩序和作 业场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。 二、项目名称： 三、协议内容： 1、双方都必须认真贯彻“重在预防”的方针。乙方在施工前制订具体安全方案，落 实可靠措施。在甲方工作施工的人员必须服从甲方有关主管部门及人员指挥。 2、乙方在甲方公司作业，应遵守国家有关法律法规规范、甲方的安全规章制度及 安全规定。如有违章违纪与甲方职工同等处理。 3、乙方施工人员有义务接受甲方的安全培训教育，并在培训合格后方能进入现场， 甲方安全管理人员要向乙施工员或负责人交待清楚安全工作等问题，由乙方施工员或负 责人及时向具体工作人员传达甲方所要求的安全事项，并负责经常进行教育和严格管 理，乙方作业人员必须配备好必要防护用品。甲方的安全管理人员应随时进行现场检查 和监督。 4、乙方作业时如遇安全底细不清时，应先停止工作，主动与甲方联系。在生产条 件允许下，甲方要积极主动配合乙方安全作业。甲、乙双方均不许擅自动用对方的工具、 设备和其它装置。 5、乙方在施工中需动用或拆除甲方水、电、机电、设备、工艺装置、建筑物、各 类安全装置和从事特种作业（如动火作业、高空作业等）时，应事先向甲方安全管理人 员提出，经甲方安全管理人员与有关部门办妥手续后才允许进行。 6、乙方在作业中遇到不安全因素或有自己解决不了的安全问题时，应立即停止作 业，并与甲方安全管理人员联系商议提出处理意见，如盲目蛮干和违章作业造成事故由 乙方负责。 7、乙方作业中出现人身、设备、电器等事故，一切责任由乙方自行负责；如因此 而造成甲方的损失，由乙方负责赔偿。因甲方过失而造成事故的损失由甲方全部承担。 8、乙方在甲方禁火区内作业时必须严格遵守禁止吸烟规定。否则，造成一切后果 由乙方负责并按章罚款。 9、乙方在当天的作业结束后，应对作业现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。 清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款。 以上各条双方必须严格执行，如违反均按此协议承担经济和法律责任。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：25.5 KB 时间：2025-08-21 价格：¥5.00

施工现场消防安全管理协议书 总包单位（以下简称甲方）XXXX 公司 分包单位（以下简称乙方） 工程名称：XXXX 改造工程 甲方消防安全责任人： 管理人： 消防安全管理人员： 乙方消防安全责任人： 管理人： 消防安全管理人员： 为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任 制，依据《中华人民共和国消防法》、公安部 61 号令《机关、团体、 企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市建设工程施工现场消防 安全管理规定》、《北京市消防安全责任监督管理办法》等法律、法规， 本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和 执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。 一、甲方的权力、责任和义务 1、贯彻落实国家和北京市等有关施工现场消防安全法规和总包 的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总 责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面的管理、监督、检查和 指导。 2、通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有 人员至少每年进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用 新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从 业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核 或考核不合格以及经审查有其它不符合规定要求的人员，有权拒绝进 入施工现场或清退出现场。 3、建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。 明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包、外包单位和 各职能部门、各工种和各区域、层段等各级别和岗位消防安全责任人； 建立健全施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重 点工种人员如：电气焊人员、防水作业人员进行登记，建立档案。 4、严格落实有关动用明火的管理制度.，施工现场动用明火，应 当按照规定事先办理审批手续；用火操作前对乙方电气焊工作业人员 以班组或分包为单位进行用火操作交底，填写《用火申请审批表》， 有甲方项目主管负责人签字（有效期 10 天），并开具当天用火证，才 准许动火操作。 开具用火证人员必须由消防安全专职人员担任，其他人员代理应 有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性 的防火措施；高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求乙方和有关作业 人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施；有防水施工 和火灾、爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。 5、负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：31.5 KB 时间：2025-08-21 价格：¥5.00

施工管理协议书 甲方： 乙方： （施工队） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 相关法律、法规等规定，甲方承建的 工程项目 （以下简称“项目”），劳务施工(部分)由乙方负责承担。 乙方为本协议项目施工队负责人，乙方代表该施工队全体劳务人 员（见该全体劳务人员的《委托书》)与甲方签署本协议，代施工队 全体成员履行甲方的相关规定及其《委托书》规定的事项。 本协议的内容，在乙方签署后，对施工队全体劳务人员具有约束 力，乙方有义务和责任向全体施工人员宣传并灌输甲方所规定的规章 制度、管理理念及要求。因此，本合同中凡是涉及乙方的条款内容即 指包括不限于乙方个人、施工队全体劳务人员及乙方委派在本协议项 目其他工作人员等。 现双方就有关施工管理、技术规范和工程结算等相关事宜，达成 如下约定： 第一条、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 项目内； 第二条、甲方基本工作和责任 1．开工前应对本工程施工图及其它资料文件作认真仔细分析， 针对工程技术要求、方案、施工工艺、施工、质量、工期、安全等方 面作技术交底，以便施工队能正常施工。 2．依据施工进度计划，负责设备、材料、及时进场，确保乙方 施工能正常进行。未经甲方同意，设备、材料乙方不得擅自挪用。 3．核实并确认乙方对原施工图纸外增加的工程量，并交由预算 部核算。 4．每月底检查工程项目完成进度，做好乙方月报工程量审核。 5．定时或不定时地对乙方施工质量、施工进度和施工管理、安 全与文明施工进行检查，甲方发现乙方在施工管理中存在严重安全隐 患、管理混乱，对不符合图纸要求的有权督促乙方进行整改、修复， 整改或修复所产生的费用由乙方自行承担。 6．乙方的施工质量、施工进度严重影响甲方项目计划的实现时， 甲方有权另选施工队伍，所发生一切包括但不限于工程直接费、间接 费等在乙方承包工程款中扣除。 7.按工程进度，审核施工队工程报验的材料设备，做好归档工作， 负责工程验收的组织等工作。 8．负责与建设单位、总包、监理和其他施工单位的进行工作协调。 9．负责公司定期派预算员和材料员到现场和施工队的核量和施 工队现场仓库进行物资、材料的盘点、工程项目对量工作，并签字确 认。 第三条、乙方基本工作和责任 双方确认: 施工图纸下达后，乙方必须在一个月内与预算部核对 完工程量，作为双方确认的设备、主材、申报依据，【本工程按工程 量清单】否则则以甲方预算部核定的各类材料数量为最终的供货材料 数量。结算按甲方预算部现场核对的工程量结算。 1．本工程施工范围： 工期： 年 月 日进场， 年 月 日结 束。如因业主原因，则工期顺延。 2．乙方劳务包干内容：人工费、辅助材料、工期、质量、安全、 文明施工、超高费、机械费、装卸费、搬运。 3．服从甲方项目部的指挥，合理配备符合项目要求的有技术素 质较高的施工人员、精心组织施工、保质，按期完成施工任务。 3.1 乙方应根据工程需要与甲方的要求，派员参与甲方项目部的 管理，提供持证人员纳入项目管理班子，（施工技术人员、安全员、 质量员、现场材料员及资料员）该人员费用自行承担，项目管理班子 成员一经确认，乙方不得无故中途变换。如有特殊原因需要更换的， 需得到甲方的同意。 3.2 负责现场施工技术，在项目经理的领导下参加工程项目设计 交底、参加工程例会，乙方应配合甲方及时向业主或监理办理施工技 术核定单、施工变更单和施工工程量的签证手续。 3.3 在项目部组织下，负责公司定期派预算员、材料员到现场和 施工队的核量和乙方仓库对量工作，并签字确认。

分类：安全培训材料 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：72 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

外来施工方安全协议书 甲方： 乙方： 为了加强施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、以人为主、综 合治理” 安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工期问乙方的工作顺利进行。根据 国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协 议： 第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。 第二条：甲方承担的安全责任、权利； (一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生 产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； (二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚； (三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 第四条：乙方的责任、权利； (一) 乙方必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； (二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要 为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生 人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； (三) 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒 险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作； (四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全 工程需要时，人员不得进入工程现场。 第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施 工现场必须做到： (一)高空悬空作业必须系好安全带； (二)班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟； (三)现场内不得赤脚．不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易 滑鞋; (四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安 全装置和安全标牌； (五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不 得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全； (六)不得在工程现场烧火； ． (七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的 70％： (八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料； (九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材； (十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品； (十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程。 第四条：安全责任 本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担 造成的经济损失和刑事责任； 第五条：本协议自签订之日起生效，一式两份份，甲乙双方各一份。 甲方： (签章) 乙方： (签章) 年 月 日 年 月 日

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：26.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以 人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工 生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自 年 月 日至 年 月 日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方 各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理 进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当 地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章 制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工 过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特 点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准 组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产 教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的 安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所 有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购 买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护 用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职 业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用 未成年工和年龄超过 55 周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调 查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全 事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负 责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）

分类：安全培训材料 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：27.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

广汇 LNG30000M3 储罐钢结构涂漆施工安全协议 书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中 人身、电力和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 一、工程项目：广汇 LNG 公司 30000M3 储罐钢结构涂漆工程。 二、施工地址：新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司厂区。 三、甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有 权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施 工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派人员负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、乙方在甲方生产区内作业时由甲方负责签发作业票证，甲方对作业票所 填写的安全措施是否正确完备负责，并履行作业票证许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽 考。 7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。 8、发生以下情况必须停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 四、乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备 损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方应向甲方提供真实、合法、有效的承包工程要求的相关资质证明材 料。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全 管理制度；严格执行《化工企业厂区作业安全规程》和《鄯善分公司登高作业 规定》等其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制 度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险， 配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员负责现场的安全管理工作。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进 行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交 底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量 必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工 器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人 员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：29.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

发包工程安全协议书 发包单位： （以下简称甲方） 承包单位： （以下简称乙方） 根据甲方工作需要，现将 工程项目发包乙方施 工，为确保工程项目安全顺利进行，为明确甲乙双方的安全职责，根据安全生 产工作的相关规定，经协商签订本协议，甲乙双方应严格履行。 一、甲乙双方必须认真执行国家有关安全生产法规，加强安全管理，确 保安全施工。 二、甲乙双方要认真执行甲方《外包工程（承包商）安全管理规定》等有 关规章制度。乙方不向甲方索取，即视为乙方已备有上述安全规定。 三、开工前，乙方按规定向甲方交纳 元作为安全保证金（一般 为工程项目费用的 5％-10％）。 乙方在本工程施工中，若发生非甲方原因造成的人身死亡事故时扣除全部 保证金，若发生人身重伤事故，扣除保证金的 50%，发生其它安全生产异常情况 时，按企业有关规定进行扣罚，若因乙方责任造成甲方设备、电网事故，扣除 全部或部分保证金，并要及时上报甲方。发生人身事故或危及设备的不安全情 况，除按规定逐级上报外还应立即报告发包方，各单位均不得隐瞒事故。 四、乙方不服从甲方安全管理，严重违章作业，野蛮施工，管理混乱以及 由乙方责任造成严重事故的，甲方可以立即终止合同，扣除乙方的安全保证金。 五、安全目标 1.不发生轻伤及以上人身伤害事故； 2.不发生设备损坏事故； 3.不发生火灾； 4.不发生环境污染事故； 5.杜绝违章指挥、违章作业现象。 六、甲方应承担以下安全责任： 1、对乙方的资质进行审查，安全生产相关规定的有关要求。 2、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有 完整的记录或资料。 3、在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、高 空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起生产设备停电、停运事故 的场所作业时，甲方应事先要求乙方制订安全措施，经甲方审查后，监督实施。 4、甲方发现乙方施工中的不安全情况及违章作业，有权纠正直至停止其工 作。对乙方违章作业行为有权按照甲方《安全生产奖惩规定》进行经济处罚。 七、乙方应承担以下安全责任： 1、乙方承包工程任务后，严禁将工程转包。 2、开工前应进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安 全措施。 3、应制订施工项目的安全技术措施，经甲方技术部门审查合格后执行。必 要时可请甲方技术部门协助制订安全技术措施。安全技术措施由甲方安监部门 审查并备案。 4、现场施工中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作 规程》、《电力设备典型消防规程》和甲方的有关安全管理规定。进入电力生产

分类：安全培训材料 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：30.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

地铁施工安全协议书 甲方单位名称：深圳市安托山投资发展有限公司 乙方单位名称：中国水电深圳地铁 7 号线 7302 标项目经理部 一． 目的 为明确双方责任、依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规， 遵循平等、自愿、公平的原则，保证施工安全生产，保持良好的工作秩序和施 工场所的安全、卫生环境，经双方就本工程安全生产责任事项协商一致，签订 本协议。 二． 施工项目： 深圳市城市轨道交通 7 号线 BT 工程安托山站站前明挖区间。 三． 施工地点： 深圳市福田区北环大道南侧，安托山混凝土公司场地内。 四． 施工时间：以进场之日起，工期 24 个月。 五． 协议内容： 1、在不影响甲方安全生产的前提下进行，甲方须为乙方提供施工便利条件 和服务；在乙方施工期间，甲方不得以非正常理由阻碍施工； 2、乙方施工人员统一由乙方进行安全教育，进、出厂统一佩戴上岗证（工 作牌）或穿戴标有水电七局样式劳保服装，便于甲方辨识； 3、乙方按照设计图纸规划进行封闭围挡，在围挡内施工作业； 4、施工中因乙方责任引起本工程围挡范围内的人身伤害或事故损失应由乙 方负责；甲方人员未经乙方同意不得随意进入乙方施工围挡范围，若不听从劝 告导致发生的一切后果由甲方自行承担。在施工期间内因工作引起的厂区内的 矛盾纠纷由甲方和乙方协商处理； 5、乙方在厂区内爆破作业，应提前书面告之甲方并按深圳市公安局相关规 定和甲方要求做好安全防护，若发生因爆破引起的损失由乙方全部承担； 6、乙方施工车辆进、出厂需贴有中国水电统一标识，并将车辆资料（车牌 号）提交甲方备案；进入厂区内的乙方施工车辆实行限速管理，车速不大于 15km/h，甲方可监督检查，如发现有违规车辆及时向乙方提出整改要求； 7、甲方负责围挡出入口至南侧大门口的道路保洁和维护，负责该路段的交 通指挥疏导工作，确保乙方车辆顺畅安全通行；乙方负责南侧大门至侨香四道 的道路保洁和维护并确保车辆顺畅安全通行； 8、因地铁施工产生的噪音、爆破震动等引起的维稳工作由乙方负责解决； 9、乙方严格依据《电力设施保护条例实施细则》等有关规定，对在施工区 域内的电力等相关管线实施安全保护措施或迁改，如发生施工导致管线损坏引 起的所有损失由乙方承担； 10、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。 六、开挖、施工机械、车辆安全措施 安托山站前明挖区间采用桩撑支护形式进行开挖，围护结构采用φ1.5m 钻 孔灌注桩+5 道支撑，桩间采用φ0.6m 双重管旋喷止水。 1、开挖方案

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：32.6 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

外来施工方安全协议书 甲方： 乙方： 为了加强施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、以人为主、综 合治理” 安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工期问乙方的工作顺利进行。根据 国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协 议： 第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。 第二条：甲方承担的安全责任、权利； (一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生 产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； (二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚； (三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 第四条：乙方的责任、权利； (一) 乙方必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； (二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要 为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生 人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； (三) 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒 险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作； (四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全 工程需要时，人员不得进入工程现场。 第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施 工现场必须做到： (一)高空悬空作业必须系好安全带； (二)班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟； (三)现场内不得赤脚．不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易 滑鞋; (四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安 全装置和安全标牌； (五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不 得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全； (六)不得在工程现场烧火； ． (七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的 70％： (八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料； (九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材； (十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品； (十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程。 第四条：安全责任 本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担 造成的经济损失和刑事责任； 第五条：本协议自签订之日起生效，一式两份份，甲乙双方各一份。 甲方： (签章) 乙方： (签章) 年 月 日 年 月 日

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：26.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

外来单位施工安全协议书 根据《安全生产法》和国家其他有关安全生产法律法规规范标准，按 照青岛市安全监督管理局安全生产属地化管理原则，为维护甲乙双方的共同利 益，保证安全生产和施工质量，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生 环境，经甲乙双方平等协商，签定本协议。 一、甲、乙双方安全、工程管理人员基本情况 甲方：青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司 工程负责人： 联系电话： 安全负责人： 联系电话： 现场代表： 联系电话： 安全员: 联系电话： 乙方（施工单位名称）： 法人代表： 联系电话 安全负责人： 联系电话： 施工负责人： 联系电话： 安全员： 联系电话： 二、外来施工单位入厂前必须办理以下手续 1、持“工程施工合同”和“安全协议书”到分公司安全部办理有关手续。 2、持施工人员名单，组织全体施工人员到安全部接受规定内容的安全教育。 3、持施工队伍负责人及安全管理人员名单，特殊工种（电焊工、气焊工、 电工、起重工、架子工等）人员名单、证件到安全部登记备案。 4、持用工单位证明，到综合部办理外来务工人员临时出入证和工作卡。 三、外来施工单位现场作业前必须按规定办理以下手续 1、施工如需动火，必须向所在单位申请办理“动火证”，按甲方有关动火 证审批手续办理，落实各项措施后方可动火作业。 2、作业中如需破土、断路，必须按甲方有关规定办理“动土作业票”和“断 路联系票”，并按程序办理会签手续。 3、作业中如需进行爆破作业，必须制定爆破方案，提交公司工程管理部门 和安全保卫管理部门审查后，报请当地公安机关批准，签订爆破作业施工合同。 4、施工作业中如需接临时线，使用电气设备或电气工具，必须到生产部办 理“临时用电作业证”，并由甲方安排电工接用或拆除。 5、如需进入生产使用过的设备、容器内部进行作业和检修，必须由生产单 位的专职安全员办理“进入容器作业许可证”。 6、施工中如需使用甲方蒸汽、氮气、压缩空气等，必须报请生产部批准， 由生产部负责接用。 7、施工用水必须提出书面申请报生产部批准。 四、外来施工单位施工中必须严格遵守下列规定： (一) 乙方签订本协议前必须提供本项目健康、安全和环境管理（以下简 称 HSE 管理）方案，主要包括安全生产、环境保护、职业卫生、消防等内容： 1、本项目 HSE 的管理要求和实施方案； 2、本项目 HSE 专项费用及分解计划； 3、本项目 HSE 考核方案； 4、施工队伍负责人、安全管理人员名单；

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：35.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

外来施工方安全协议书 甲方： 乙方： 为了加强施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、以人为主、综 合治理” 安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工期问乙方的工作顺利进行。根据 国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协 议： 第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。 第二条：甲方承担的安全责任、权利； (一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生 产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； (二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚； (三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 第四条：乙方的责任、权利； (一) 乙方必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； (二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要 为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生 人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； (三) 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒 险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作； (四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全 工程需要时，人员不得进入工程现场。 第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施 工现场必须做到： (一)高空悬空作业必须系好安全带； (二)班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟； (三)现场内不得赤脚．不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易 滑鞋; (四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安 全装置和安全标牌； (五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不 得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全； (六)不得在工程现场烧火； ． (七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的 70％： (八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料； (九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材； (十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品； (十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程。 第四条：安全责任 本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担 造成的经济损失和刑事责任； 第五条：本协议自签订之日起生效，一式两份份，甲乙双方各一份。 甲方： (签章) 乙方： (签章) 年 月 日 年 月 日

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：26.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

工地施工人员安全责任协议书 甲方： （以下简称甲方）身份证： 委托代理人： 身份证： 乙方： （以下简称乙方）身份证： 委托代理人： 身份证： 经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方，乙方在甲方生产及 施工区域内进行工作，为保证人身及财产安全，安全施工，本着公平、公正及 人道主义的原则，特签订如下安全协议： 1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证乙方有良好的 工作环境。 2、甲方提供住宿场所，乙方餐饮，由乙方自行安排，保证饮食安全，并尽 量满足乙方工作人员的食宿要求。如有一些不正常的情况，甲方不承担任何责 任。 3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场管理人员的安排、调度，并且每周进 行一次安全教育，做到防患于未然。所有进场人员必须佩戴安全帽，做到安全 第一。甲方工作人员如发现乙方工作人员不佩戴安全帽，第一次罚款 100 元， 第二次罚款 500 元，第三次罚款 1000 元并清理出施工现场。 4、乙方在施工过程中，注意周围的施工机械及危险物体、注意落石，如有 危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，注意防汛，注意自 身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本。安全自保、责任自负；若出现安 全意外，甲方不承担一切责任。 5、乙方施工人员及现场负责人员的安全均由乙方负责，如因有乙方人员在 工作期间、上下班途中、夜不归宿及娱乐等原因发生的意外均由乙方自行承担， 与甲方不发生任何关系。 6、乙方在施工现场或宿舍不得酗酒、打架斗殴、赌博，严格遵守甲方制订 的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与 甲方不发生任何关系。 7、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑，如有高 血压心脏病等疾病者劝其注意。反之在工作期间发生任何意外，都有乙方负责， 甲方不负任何责任。 8、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些 危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切 均由乙方负责。 9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，如有发现罚 款 300 元。 10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，尽量保持个 人卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持身体健康。 11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效力，如有争议 提请当地人民法院诉讼。(后附现场施工人员名单及身份证复印件) 甲方： （签字） 乙方： （签字） 委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日 工地管理人员安全责任协议书

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：30.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

工程安全监理协议书 工程项目名称： 委托人（甲方）： 监理人（乙方）： 为指导和督促本工程安全工作，提高本工程安全生产，文明施工管理水平，特 订立本安全监理协议书。 委托人的安全职责 一、 委托人应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、 供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资 料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准 确、完整。 二、 委托人不得对监理人员提出不符合建设工程安全生产法律、法 规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。 委托人不得明示或者暗示施工单位购买、租赁使用不符合安全施工要求的 安全防护用具，机械设备，施工机具及配件，消防设施和器材。 监理人的安全职责 监理人行政负责人对本监理工程项目的安全监理工作全面负责，项目总监 理工程师对工程项目的安全监理工作负责，并根据工程项目特点，确定施工现 场具体安全监理人员，明确其工作职责。安全监理人员在总监理工程师的领导 下，从事施工现场日常安全监理工作，安全监理人员须经安全监理业务教育培 训，考核合格，持证上岗。 一、 安全监理文件的编制。 监理人编制的项目监理规划应包含安全监理方案，并明确安全监理内容、 工作程序和制度措施。编制的监理实施细则应包含安全监理的个体措施。 二、施工准备阶段安全监理的主要工作 1 协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书。 2 审查专业分包和劳务分包单位资质。 3 审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破 工等特种作业人员资格，督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作 人员。 4 督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；督促施 工单位检查各分包企业的安全生产制度。 5 审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业 安全施工及应急抢险方案。 6 督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。 三、施工过程中安全监理的主要工作 1 监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组 织施工，制止违规施工作业。 2 对施工单位中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。发现 严重违规施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工承包单位整改，并检查 整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告 委托人；施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。 3 督促施工承包单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检

分类：安全培训材料 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：32 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

施工安全协议书 甲方单位名称： 联系电话： 乙方单位名称： 联系电话： 一． 目的 为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工 作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。 二． 施工项目： 三． 施工地点： 四． 施工时间： 五． 协议内容： 1、乙方进入幼儿园内施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工 现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全 日常活动运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。 2、乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定《施工 安全协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工装修；乙方获得甲方工程 项目后不得转包给其他施工队。 3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方安 全监督管理部门审查通过； 4、 施工人员进入幼儿园必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携 带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查； 5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做 封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人 员有权随时检查； 6、 施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得 开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方 负责。 7、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必 须填写申请单，经甲方领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线 路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由 施工单位负担； 8、 施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单 位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进 行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护； 9、 施工车辆进入幼儿园必须装有防火帽，车速不大于 5km/h，出厂必须经 门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出入幼儿园 物品放行单，方可放行； 10、 施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反 安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。 11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后， 乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随 意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全 部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：28.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

建筑施工安全协议书 甲方：重庆泰克环保工程设备有限公司 乙方：秦皇岛海港区第十建筑工程公司 为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进一步贯彻落实“安全第 一、以预防为主”的 安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法 规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保 项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特此在在双方签订建 筑工程合同的同时签订本协议，协议的内容为甲方对乙方的安全要求，乙方须 严格执行。 一、 管理目标： 1、 以施工现场人员财产安全为前提，杜绝重大安全事故，工程伤亡事 故为零，为工程质量及工程进度提供保证； 2、 现场内的安全隐患整改率须保证在时限内达到 100%，杜绝现场重大 隐患的 出现； 3、 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到 100%； 4、 不发生重大中毒事故以及群发性传染病； 5、 必须保证施工现场创建文明安全施工工地； 二、 安全生产要求 1、 双方必须认真遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全 生产管理条例》和《中华人民共和国消防法》，贯彻国家和上级劳动保护、 安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行 有关劳动保护法规、条例、规定。 2、 乙方应有安全管理组织体系，包括分管安全生产的领导，各级专职 和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制 度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 3、 乙方主管安全的领导应认真对本单位职工进行安全生产责任制度及 安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能 力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 4、 乙方在施工期间须遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接 受甲方的督促，检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及 督促定期检查的义务，对于查处隐患，乙方必须限制整改。 5、 在施工进场后，乙方应督促施工现场人员自觉佩戴安全防护用品。 6、 乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具 用具等应认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后 方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设 备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中生产 的后果自行负责。 7、 甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全 标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地 施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施 后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及单位 负责承担。

分类：安全培训材料 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：35.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

施工安全协议书 一、立协议单位：海南闽庄园房地产开发有限公司 发包单位：海南闽庄园房地产开发有限公司 以下简称　甲方， 承包单位：　 以下简称　乙方。 二、立协议目的： 甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针， 根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工 程项目合同时，签订本协议。 三、协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方各级政府、安全生产主管部门颁发的 有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产的法规、标准、 条例。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体系，各级安全生产岗位责任制及安全检 查制度、安全教育制度等相应的安全管理制度，各工种要有安全操作规程，特 种作业人员要持证上岗。 3、双方要明确该工程项目的施工、技术、安全负责人。(见甲乙双方相关 负责人签字表) 4、申请签定《承包商施工安全协议书》时乙方必须提交如下资料： (1)、由甲方管理部核发的《工程项目承包商施工资格确认书》。 (2)、参加施工人员登记表（包括：姓名、性别、年龄、工种、特种作业许 可证号）；特种作业人员作业许可证；施工人员近期一寸免冠照片一张。 (3)、主要施工设备、器具登记表（包括：设备名称、规格型号、数量、安 全防护装置及防爆情况）。 5、乙方所有人员在入厂前必须接受相关公司组织的入厂安全教育，并经考 试合格后签订《外来人员安全承诺书》，同时根据施工期和所承包施工项目情况， 按每人 100 元交纳安全保证金，工程结束后无违章者如数返回。 6、乙方应严格执行甲方《承包商安全管理规定》及其它安全管理制度、规 定。 7、乙方施工作业前必须办理下列手续： 施工中如需进行爆破作业，必须由甲方施工管理部一同商定“安全施工爆 破协议，爆破作业要严格执行协议中所列内容要求。 8、乙方施工中必须严格遵守下列规定： （1）、乙方在确定作业场所后，必须配置适当的灭火器具，摆放在现场作 为意外火灾发生时初期扑救措施。 (2)、乙方施工所用电器、机械设备要符合作业场所的安全要求并有专人负 责，防雨设施和接地保护应符合规定。 (3)、施工用边角料要在指定地点集中堆放，并及时运走。 (4)、易燃易爆物料应设专用仓库，指定专人负责保管。 (5)、所有施工作业场地绝不允许随便占用或堵塞交通要道和消防通道，确 因施工需要占用消防通道时，应提前联系，经批准后方可实施。 (6)、危险作业区域（电气设备试压、各类焊口探伤、爆破作业等）应按规 定设置明显的警示牌及防护设施，必要时应设警戒。 (7)、施工作业时，必须按作业规范和要求采取各种安全防护措施和人身防

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：36 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

安全协议书 甲方单位：山东宁建建设集团北湖西北片区 2#地块 4#楼项目部（以下简称 甲方） 乙方单位： （以下简称乙 方） 工程名称：济宁北湖西北片区 2#地块 4#楼 工程地址：北湖西北片区 2#地块 4#楼 工程内容：SC200/200 施工电梯安装、使用 为进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自承担的安全责任，保护施工人 员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全 生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签 订本协议。 本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，双方应认真执行。 第一章：甲、乙双方共同责任 一、 甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真 执行国家、行业、公司安全生产规章制度。 二、 在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开 安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产 规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责 分工抓好落实。 三、 坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，不得违章指挥和违章 作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、 抓好安全教育；严肃劳动纪律；规范安全行为；净化作业环境；禁 止野蛮施工，防止施工扰民。 五、 发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应 分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任， 按照“四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二章 甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责，组织指挥现场安全生产，向乙方公 布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章 制度，制定安全技术措施并监督实施。 二、组织指导乙方编制工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监 督实施。 三、在乙方工作时，以书面形式向乙方施工操作人员进行安全技术交底， 交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内 容实施。 四、对乙方进场职工进行按名单负责项目级安全教育，乙方负责队级、班 组级安全教育，建立安全教育档案，对分包单位的特种作业人员资格进行验证， 协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从 事特种作业。 五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等机型技术指标、安全性能检验， 合格者方可进入施工现场，并监督乙方正确安装使用、拆除。 六、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：28.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

施工安全协议书 工程承包人：（以下简称甲方）：吉林省泰成建筑工程有限公司第二项目部 劳务分包人：（以下简称乙方）： 工程名称： 新热电调峰热水锅炉扩建工程 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产 法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工 程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订 本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施 工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对 施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全 检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员 违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重 大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导 意见，并监督落实情况。 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发 现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产 责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用 有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理 责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济 责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。  安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理 用电申请手续。 2、保证 B 级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设 施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加 强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用 电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进 行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：37 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

施工安全协议书 工程承包人：（以下简称甲方）：金辉优步湖畔 福清三建项目部 劳务分包人：（以下简称乙方）： 工程名称： 金辉优步湖畔 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产 法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工 程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46- 2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则， 签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确 保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对 施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全 检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员 违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重 大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导 意见，并监督落实情况。 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发 现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产 责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用 有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理 责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员购买人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济 责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。  安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理 用电申请手续。 2、保证 B 级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设 施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加 强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用 电标准。

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：37 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

施工安全及管理协议书 建 设 方：管理有限公司 总 包 方：公司 专业承包方： 鉴于：建设方已将 工程主体建设项目发包给总包方； 另根据工程特点，建设方将 施工项目发包给专业承包方，并单独签定 专业工程承包合同。 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工 程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》及北京市关于施工现场管理 有关规定，为保证施工项目安全生产和文明施工管理工作的有效开展，建设方 委托总包方对专业承包方及其承包项目进行施工现场的安全生产及施工管理。 经建设方同意，总包方与专业承包方特签订本《施工安全及管理协议书》， 以明确双方的安全生产管理责任及质量责任。 特别说明： 本协议书仅就 施工项目的安全生产管理及现场文明施 工管理的有关事宜作出约定，其它与该项目有关的事项，在建设方与专业承包 方的工程承包合同中，由双方自行约定，与总包方无关。 在各方施工合同中，如有与本协议书的内容矛盾的地方，本协议书具有优 先适用权。 1.专业承包工程概况 1.1 专业承包工程内容： 1.2 专业承包方式： 1.3 专业承包工程起止时间： 年 月 日至 年 月 日 1.4 专业承包方项目负责人： 1.5 专业承包方项目安全负责人： 2.双方共同确认该专业承包项目的安全生产管理目标 2.1 重伤、死亡事故率为零；月度轻伤频率控制在 5 ‰以内。 2.2 施工过程中，现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到 100%，杜绝现场重大隐患的出现。 2.3 现场内，因专业承包方引起的火灾、火警事故为零，火灾隐患整改率必 须保证在规定时限内达到 100%。 2.4 专业承包方在本工程项目内的劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案 件为零。 2.5 专业承包方应严格按总包方文明安全施工管理要求进行施工及管理，保 证施工区域现场管理达到北京市文明安全工地标准。 3.专业承包方企业资信及用工制度管理责任 3.1 专业承包方须严格遵守北京市关于劳务及工程分承包管理及外施队伍 管理方面的相关法律、法规及规定。任何因为专业承包方违反前述规定造成的 案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由专业承包方承担，因此造成总 包方的经济损失由专业承包方承担。 3.2 专业承包方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具其上级 主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程；专业 承包方必须持有政府主管部门颁发的安全生产资质证书。

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：50 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

施工现场消防安全管理协议书 总包单位（以下简称甲方）XXXX 公司 分包单位（以下简称乙方） 工程名称：XXXX 改造工程 甲方消防安全责任人： 管理人： 消防安全管理人员： 乙方消防安全责任人： 管理人： 消防安全管理人员： 为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任 制，依据《中华人民共和国消防法》、公安部 61 号令《机关、团体、 企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市建设工程施工现场消防 安全管理规定》、《北京市消防安全责任监督管理办法》等法律、法规， 本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书，双方应严格遵守和 执行本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的消防安全。 一、甲方的权力、责任和义务 1、贯彻落实国家和北京市等有关施工现场消防安全法规和总包 的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总 责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面的管理、监督、检查和 指导。 2、通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有 人员至少每年进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用 新工艺、新技术、新材料、或者使用新设备有火灾危险性的，要对从 业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核 或考核不合格以及经审查有其它不符合规定要求的人员，有权拒绝进 入施工现场或清退出现场。 3、建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。 明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包、外包单位和 各职能部门、各工种和各区域、层段等各级别和岗位消防安全责任人； 建立健全施工现场的各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重 点工种人员如：电气焊人员、防水作业人员进行登记，建立档案。 4、严格落实有关动用明火的管理制度.，施工现场动用明火，应 当按照规定事先办理审批手续；用火操作前对乙方电气焊工作业人员 以班组或分包为单位进行用火操作交底，填写《用火申请审批表》， 有甲方项目主管负责人签字（有效期 10 天），并开具当天用火证，才 准许动火操作。 开具用火证人员必须由消防安全专职人员担任，其他人员代理应 有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性 的防火措施；高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求乙方和有关作业 人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施；有防水施工 和火灾、爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。 5、负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：31.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

机电安装工程施工安全协议书 甲方： 乙方： 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行 劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制， 确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。 一、甲方的责任与义务 1、贯彻落实国家及上海市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理 规定。 2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中 碰到的各种涉及安全的问题。 3、甲方负责监督检查乙方编制安全技术措施和各种专项施工方案，并监督 检查其落实情况。 4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、 标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇 佣于现场。 5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方 可继续施工。 6、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定 有权对乙方进行经济处罚。 7、甲方监督检查施工现场的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情 况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要 求进行整改的，甲方有权按规定对乙方处以 200 元-5000 元经济处罚。 8、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、 设施投入、人员管理等方面统一管理。 二、乙方的责任与义务 1、乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、 食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求， 并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。 2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的 法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费 用由乙方承担。 3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行 安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。 4、乙方正式施工前必须配备全套管理人员，先期进场的:项目负责人、技 术员、专职安全员必须到位。 5、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工 种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。 6、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、 防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。 7、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场 施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册，

分类：安全培训材料 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：32.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

砼班组施工安全协议书 甲方：项目经理部 乙方：砼班组 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行 劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制， 确保项目施工中操作人员的安全与健康促进施工顺利进行，特签订本协议。 一、甲方的责任与义务 1、落实有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。 2、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规 定有权对乙方进行经济处罚。 3、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、 设施投入、人员管理等方面统一管理。 二、乙方的责任与义务 1、乙方必须遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各 种有关促进安全生产的各项活动。 2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产 的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的 费用由乙方承担。 3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本班组人员进 行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。 4、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分 工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。 5、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安 全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。 6、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现 场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册，如 乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册，甲方 将从工程款中扣除 1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动，必须提 出计划报告甲方，方便购置人员保险。 7、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对违 章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。 8、乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，施工现场内严禁吸烟，违者罚 款 100 元。 9、混凝土在浇注时，混凝土工要做好安全防护措施，防止高空坠落。在 振捣时要振捣到位。不得消极怠工。 10、乙方必须保证操作面卫生，否则每次罚款 100 元。 11、乙方必须对自己的施工人员的身体状况有相应了解，严禁心脏病、 高血压、癫痫等不适合装修改造作业人员进入本现场工作，一经发现甲方立即 将其清除出场，并对乙方处以 1000 元以上罚款。擅自使用而产生的后果由乙方 自行全部承担。甲方不承担任何责任。 12、乙方施工人员在现场施工期间严禁打架斗殴，不管和任何单位任何 人，如若发生打架斗殴现象，一律移交公安机关处理，并对乙方进行 1000 元处

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：26.5 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00

施工安全协议书 发包人： 承包人： 为加强现场管理，确保施工安全，杜绝人身伤亡和其它财产损失事故的发 生，使工程建设得以顺利进行，经双方平等协商，达成如下协议： 一、 发包人按施工合同为承包人提供进入现场施工的必要条件。 承包人必须严格遵守各种规定，不得给发包人制造麻烦，否则造成的后 果由承包人自行承担。 二、 承包人必须建立健全安全施工责任制及安全保证体系，实行 项目经理负责制，建立以项目经理为责任主体的安全保障体系，坚持“安 全第一，预防为主”的施工方针。 三、 承包人必须督促教育员工认真贯彻执行国家、省、市颁布的 安全法规、条例及本企业制定的安全规章制度，建立安全责任小组，落 实专职安全责任人员，制订安全施工细则及安全防范措施并报发包人批 准、备案。 四、 承包人在现场的各工种施工人员必须经专业培训，持证上 岗，熟悉机械设备的性能及操作规程，牢固掌握安全设施的使用方法， 认真执行施工安全技术要求。 五、 发包人定期或不定期地组织安全检查，对查出的问题，承包 人必须在规定的期限内进行整改。作业期间，承包人应对自身安全问题 进行自查,发现问题要及时制止并报告发包人，严禁隐瞒不报、谎报。 六、 承包人发现事关施工安全的设施存在缺陷和隐患时，必须及 时处理，危及人身及财产安全时，必须停止作业。高空作业人员必须定 期进行体格检查，不合格不得上岗。 七、 承包人在市区道路施工时必须设置明显的警示防护设施，绑 扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道，雨、雪、大风天气 必须采取可靠的防滑、防寒、防冻措施。 八、 施工前承包人必须逐级进行安全技术教育及交底并落实所 有安全技术措施和人身防护用品，具备安全防范措施后(安全帽和安全带 配戴整齐)方可进入现场，严禁穿高跟鞋、拖鞋、光脚进入现场，严禁工 作时间饮酒，严禁施工人员酒后操作。 九、 承包人必须与所聘用人员签订治安防范及消防目标管理责 任书及安全责任书，教育员工遵纪守法，杜绝火灾事故和违法违纪事件 的发生，发现违法犯罪现象立即向公安机关报告并承担相应责任。 十、 施工中出现的一切事故均由承包人自行承担全部责任(包括 人身伤亡、财产损失以及被公安、城管部门罚款等等)，承包人保证不要 求发包人承担任何责任。 十一、 本协议一式三份，发包人二份、承包人一份，具有同等效力， 协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。 发包人： 承包人： 委托代理人： 委托代理人： 日期： 年 月 日

分类：安全培训材料 行业：其它行业 文件类型：Word 文件大小：26 KB 时间：2025-08-22 价格：¥5.00