砼班组施工安全协议书 甲方：项目经理部 乙方：砼班组 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行 劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制， 确保项目施工中操作人员的安全与健康促进施工顺利进行，特签订本协议。 一、甲方的责任与义务 1、落实有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。 2、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规 定有权对乙方进行经济处罚。 3、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、 设施投入、人员管理等方面统一管理。 二、乙方的责任与义务 1、乙方必须遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各 种有关促进安全生产的各项活动。 2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产 的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的 费用由乙方承担。 3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本班组人员进 行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。 4、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分 工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。 5、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安 全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。 6、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现 场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册，如 乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册，甲方 将从工程款中扣除 1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动，必须提 出计划报告甲方，方便购置人员保险。 7、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对违 章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。 8、乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，施工现场内严禁吸烟，违者罚 款 100 元。 9、混凝土在浇注时，混凝土工要做好安全防护措施，防止高空坠落。在 振捣时要振捣到位。不得消极怠工。 10、乙方必须保证操作面卫生，否则每次罚款 100 元。 11、乙方必须对自己的施工人员的身体状况有相应了解，严禁心脏病、 高血压、癫痫等不适合装修改造作业人员进入本现场工作，一经发现甲方立即 将其清除出场，并对乙方处以 1000 元以上罚款。擅自使用而产生的后果由乙方 自行全部承担。甲方不承担任何责任。 12、乙方施工人员在现场施工期间严禁打架斗殴，不管和任何单位任何 人，如若发生打架斗殴现象，一律移交公安机关处理，并对乙方进行 1000 元处
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：26.5 KB 时间：2025-10-31 价格：¥2.00
工地施工人员安全责任协议书 甲方： （以下简称甲方）身份证： 委托代理人： 身份证： 乙方： （以下简称乙方）身份证： 委托代理人： 身份证： 经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方，乙方在甲方生产及 施工区域内进行工作，为保证人身及财产安全，安全施工，本着公平、公正及 人道主义的原则，特签订如下安全协议： 1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证乙方有良好的 工作环境。 2、甲方提供住宿场所，乙方餐饮，由乙方自行安排，保证饮食安全，并尽 量满足乙方工作人员的食宿要求。如有一些不正常的情况，甲方不承担任何责 任。 3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场管理人员的安排、调度，并且每周进 行一次安全教育，做到防患于未然。所有进场人员必须佩戴安全帽，做到安全 第一。甲方工作人员如发现乙方工作人员不佩戴安全帽，第一次罚款 100 元， 第二次罚款 500 元，第三次罚款 1000 元并清理出施工现场。 4、乙方在施工过程中，注意周围的施工机械及危险物体、注意落石，如有 危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，注意防汛，注意自 身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本。安全自保、责任自负；若出现安 全意外，甲方不承担一切责任。 5、乙方施工人员及现场负责人员的安全均由乙方负责，如因有乙方人员在 工作期间、上下班途中、夜不归宿及娱乐等原因发生的意外均由乙方自行承担， 与甲方不发生任何关系。 6、乙方在施工现场或宿舍不得酗酒、打架斗殴、赌博，严格遵守甲方制订 的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与 甲方不发生任何关系。 7、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑，如有高 血压心脏病等疾病者劝其注意。反之在工作期间发生任何意外，都有乙方负责， 甲方不负任何责任。 8、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些 危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切 均由乙方负责。 9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，如有发现罚 款 300 元。 10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，尽量保持个 人卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持身体健康。 11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效力，如有争议 提请当地人民法院诉讼。(后附现场施工人员名单及身份证复印件) 甲方： （签字） 乙方： （签字） 委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日 工地管理人员安全责任协议书
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：30.5 KB 时间：2025-11-02 价格：¥2.00
施工用电安全管理协议 总包单位： （以下简称甲方） 分包单位： （以下简称乙方） 为了确保 工程施工现场临时用电安全，防止 各类触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生 产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005 )，《建 筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)的有关规定，经双方协商一致签订本协议， 共同遵守。 一、甲方责任 1、贯彻落实国家、地方、行业的施工现场临时用电有关规定，负责对 施工现场临时用电进行全面监督、管理。 2、负责提供施工电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安 全标准的二级配电箱，并对乙方的使用情况进行监督、检查。 3、审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防 火措施进行备案。 4、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档 案；未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 5、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督，发 现乙方在临时用电中存在隐患，必须由乙方予以整改，并监督落实情况。 二、乙方责任 1、严格执行国家、省市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作 规程及所属地管理部门的有关规定，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面 管理责任。发生触电事故时，要立即向甲方及乙方上级报告。 2、进场前对本单位施工人员进行安全用电教育；爱护施工现场的一切 配电设施及线路，非专业电工人员严禁乱动电气设备，专业电工必须持证上岗， 并在甲方备案。 3、乙方向甲方提供书面的临时用电申请，在甲方指定的配电箱接用； 设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 4、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人 员进行临时用电安全技术交底，严禁违章指挥、违章操作和误操作，确保安全 用电。 5、保证二级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用 电设施和器材必须使用符合国家、地方，行业及甲方相关文件规定的合格产品， 严禁使用假冒伪劣等不合格产品；加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病 运行，保证临时用电符合安全用电标准。 5、乙方自备的配电箱、流动式开关箱、各种电线、灯具和电器设备必 须符合规范要求，装拆、接用由乙方现场专业电工负责，禁止使用插板和塑胶线。 自备的电焊机必须装设二次侧触电保护器后方可投入使用。由于违反规定在自 管施工区域内和管辖的设备设施上发生的各类用电事故，责 任由乙方自负。 6、在使用甲方提供临时一电源时，对不符合临时用电标准的电源，向 甲方提出整改意见；有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源；对甲
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：27 KB 时间：2025-11-04 价格：¥2.00
土建工程施工安全协议书 甲方：中城建第五工程局有限公司上海三元全佳厂房改扩建工程项目经理部 乙方：上海洲灿建筑工程有限公司 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动 保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确 保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。 一、甲方的责任与义务 1、贯彻落实国家及上海市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理 规定。 2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中 碰到的各种涉及安全的问题。 3、甲方负责监督检查乙方编制安全技术措施和各种专项施工方案，并监督 检查其落实情况。 4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、 标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇 佣于现场。 5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方 可继续施工。 6、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定 有权对乙方进行经济处罚。 7、甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的 落实情况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改， 未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方处以 2000 元-5000 元经济处罚。 8、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、 设施投入、人员管理等方面统一管理。 二、乙方的责任与义务 1、乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、 食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求， 并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。 2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的 法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费 用由乙方承担。 3. 乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行 安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。 4、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工 种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。 5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规 定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查 督促本单位人员自觉做好各方面工作。 6、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、 防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。 7、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：33 KB 时间：2025-11-05 价格：¥2.00
第一部分：安全生产合同 为在杭州市 省人民大会堂地下公共停车库项目前期 工程施工合同的实施 过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目 业主杭州市交通置业有限公司（以下简称“甲方”）与承包人 杭州绿风园林建 设集团有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同： 一．甲方的职责 1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关 安全要求。 2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行 安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。 4．定期召开安全生产调度会，及时传达国务院及地方有关安全生产的精神。 5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全 隐患。 二．乙方职责 1．严格遵守国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》和《 浙江省安 全生产条例》等有关法律、法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合 同中的有关安全要求。 2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全的原则”，加强安 全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构 和安全生产管理制度，配备专职及兼职的安全检查人员，有组织有领导地开展 安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必 须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、 总结和评比。 3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包 括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职 能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生 产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3%配备安全员，专 职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有 权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违 法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5．乙方必须具有政府有关安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的 人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定 期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高 架设作业、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、等特殊工种的人员，必须经过 专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种 作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆 炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应 随时检查劳动保护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：40 KB 时间：2025-11-06 价格：¥2.00
吊装施工安全协议 立协议单位： （以下简称甲方） （以下简称乙方） 为了保证吊车安全施工，明确双方安全职责，甲、乙双方签订吊车租 赁协议的同时，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。 协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁 发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、 条例、规定。 2、乙方负责吊车进退场运输中的交通安全等过程的安全管理工作，使吊车 安全运到甲方施工现场。 3、乙方所提供的吊车，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好，在 设备使用前，甲方应指派专人对设备、操作、安全系统设施进行验收，如有不 合格影响施工安全的设备，严禁操作使用。 4、乙方提供的吊车应配定机人员，不得随意调动，必须持证上岗。定机的 操作人员必须严格遵守安全操作规程，遵守施工现场有关规定，不得野蛮作业 和违章操作，并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身 伤亡事故或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。 5、乙方提供的设备在施工期间内，必须保持设备良好、整洁。如夜晚施工， 甲方需提供足够的照明条件方可进行吊装。甲方应派专人持有效证件进行指挥， 严禁违章指挥，司机发现违章指挥应加以制止。若违章指挥发生机械设备损毁 及人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。 6、原则上不得在暗沟、地下管道、防空洞等上面作业。如必须在其上作业 时，甲方有义务对其地基进行加固、压实，并承担由于地基加固缺陷造成损失 的全部责任。 7、甲方有义务敦促施工人员将带电的电焊线挪离钢丝绳，带电的电焊线和 电线与钢丝绳至少保持 2 米以上距离。甲方起重指挥必须统一指挥信号，在使 用对讲机的状况下，必须使指挥信号有效。 8、甲方在吊车的使用过程中，有发现危及安全施工的机械故障时，应立即 停止使用，及时通知乙方进行抢修，确保吊车在性能良好的情况下使用。 9、吊车在吊装过程中，由于吊钩以下钢丝绳陈旧、过载等因素造成断裂或 索具不按规范使用，从而导致人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。 10、甲方在吊机设备的使用过程中，承担保护设备安全使用的义务。若在 施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故，甲乙双方有协助紧急抢救伤 员的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。 11、本协议作为吊车租赁协议的附件一式 份，经双方法定代表人或 委托代理人签字盖章后生效，共同执行，甲乙双方各执 份，均报各自有关部门备案。 甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：27 KB 时间：2025-11-07 价格：¥2.00
施工安全协议书 发包人： 承包人： 为加强现场管理，确保施工安全，杜绝人身伤亡和其它财产损失事故的发 生，使工程建设得以顺利进行，经双方平等协商，达成如下协议： 一、 发包人按施工合同为承包人提供进入现场施工的必要条件。 承包人必须严格遵守各种规定，不得给发包人制造麻烦，否则造成的后 果由承包人自行承担。 二、 承包人必须建立健全安全施工责任制及安全保证体系，实行 项目经理负责制，建立以项目经理为责任主体的安全保障体系，坚持“安 全第一，预防为主”的施工方针。 三、 承包人必须督促教育员工认真贯彻执行国家、省、市颁布的 安全法规、条例及本企业制定的安全规章制度，建立安全责任小组，落 实专职安全责任人员，制订安全施工细则及安全防范措施并报发包人批 准、备案。 四、 承包人在现场的各工种施工人员必须经专业培训，持证上 岗，熟悉机械设备的性能及操作规程，牢固掌握安全设施的使用方法， 认真执行施工安全技术要求。 五、 发包人定期或不定期地组织安全检查，对查出的问题，承包 人必须在规定的期限内进行整改。作业期间，承包人应对自身安全问题 进行自查,发现问题要及时制止并报告发包人，严禁隐瞒不报、谎报。 六、 承包人发现事关施工安全的设施存在缺陷和隐患时，必须及 时处理，危及人身及财产安全时，必须停止作业。高空作业人员必须定 期进行体格检查，不合格不得上岗。 七、 承包人在市区道路施工时必须设置明显的警示防护设施，绑 扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道，雨、雪、大风天气 必须采取可靠的防滑、防寒、防冻措施。 八、 施工前承包人必须逐级进行安全技术教育及交底并落实所 有安全技术措施和人身防护用品，具备安全防范措施后(安全帽和安全带 配戴整齐)方可进入现场，严禁穿高跟鞋、拖鞋、光脚进入现场，严禁工 作时间饮酒，严禁施工人员酒后操作。 九、 承包人必须与所聘用人员签订治安防范及消防目标管理责 任书及安全责任书，教育员工遵纪守法，杜绝火灾事故和违法违纪事件 的发生，发现违法犯罪现象立即向公安机关报告并承担相应责任。 十、 施工中出现的一切事故均由承包人自行承担全部责任(包括 人身伤亡、财产损失以及被公安、城管部门罚款等等)，承包人保证不要 求发包人承担任何责任。 十一、 本协议一式三份，发包人二份、承包人一份，具有同等效力， 协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。 发包人： 承包人： 委托代理人： 委托代理人： 日期： 年 月 日
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：26 KB 时间：2025-11-10 价格：¥2.00
施工安全协议书 甲方单位名称： 联系电话： 乙方单位名称： 联系电话： 一． 目的 为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工 作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。 二． 施工项目： 三． 施工地点： 四． 施工时间： 五． 协议内容： 1、乙方进入幼儿园内施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工 现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全 日常活动运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。 2、乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定《施工 安全协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工装修；乙方获得甲方工程 项目后不得转包给其他施工队。 3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方安 全监督管理部门审查通过； 4、 施工人员进入幼儿园必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携 带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查； 5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做 封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人 员有权随时检查； 6、 施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得 开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方 负责。 7、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必 须填写申请单，经甲方领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线 路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由 施工单位负担； 8、 施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单 位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进 行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护； 9、 施工车辆进入幼儿园必须装有防火帽，车速不大于 5km/h，出厂必须经 门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出入幼儿园 物品放行单，方可放行； 10、 施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反 安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。 11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后， 乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随 意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全 部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：28.5 KB 时间：2025-11-13 价格：¥2.00
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以 人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工 生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自 年 月 日至 年 月 日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方 各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理 进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当 地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章 制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工 过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特 点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准 组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产 教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的 安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所 有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购 买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护 用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职 业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用 未成年工和年龄超过 55 周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调 查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全 事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负 责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：27.5 KB 时间：2025-11-16 价格：¥2.00
施工安全及管理协议书 建 设 方：管理有限公司 总 包 方：公司 专业承包方： 鉴于：建设方已将 工程主体建设项目发包给总包方； 另根据工程特点，建设方将 施工项目发包给专业承包方，并单独签定 专业工程承包合同。 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工 程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》及北京市关于施工现场管理 有关规定，为保证施工项目安全生产和文明施工管理工作的有效开展，建设方 委托总包方对专业承包方及其承包项目进行施工现场的安全生产及施工管理。 经建设方同意，总包方与专业承包方特签订本《施工安全及管理协议书》， 以明确双方的安全生产管理责任及质量责任。 特别说明： 本协议书仅就 施工项目的安全生产管理及现场文明施 工管理的有关事宜作出约定，其它与该项目有关的事项，在建设方与专业承包 方的工程承包合同中，由双方自行约定，与总包方无关。 在各方施工合同中，如有与本协议书的内容矛盾的地方，本协议书具有优 先适用权。 1.专业承包工程概况 1.1 专业承包工程内容： 1.2 专业承包方式： 1.3 专业承包工程起止时间： 年 月 日至 年 月 日 1.4 专业承包方项目负责人： 1.5 专业承包方项目安全负责人： 2.双方共同确认该专业承包项目的安全生产管理目标 2.1 重伤、死亡事故率为零；月度轻伤频率控制在 5 ‰以内。 2.2 施工过程中，现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到 100%，杜绝现场重大隐患的出现。 2.3 现场内，因专业承包方引起的火灾、火警事故为零，火灾隐患整改率必 须保证在规定时限内达到 100%。 2.4 专业承包方在本工程项目内的劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案 件为零。 2.5 专业承包方应严格按总包方文明安全施工管理要求进行施工及管理，保 证施工区域现场管理达到北京市文明安全工地标准。 3.专业承包方企业资信及用工制度管理责任 3.1 专业承包方须严格遵守北京市关于劳务及工程分承包管理及外施队伍 管理方面的相关法律、法规及规定。任何因为专业承包方违反前述规定造成的 案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由专业承包方承担，因此造成总 包方的经济损失由专业承包方承担。 3.2 专业承包方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具其上级 主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程；专业 承包方必须持有政府主管部门颁发的安全生产资质证书。
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：50 KB 时间：2025-11-25 价格：¥2.00
施工安全协议书 一、立协议单位：海南闽庄园房地产开发有限公司 发包单位：海南闽庄园房地产开发有限公司 以下简称 甲方， 承包单位： 以下简称 乙方。 二、立协议目的： 甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针， 根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工 程项目合同时，签订本协议。 三、协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方各级政府、安全生产主管部门颁发的 有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产的法规、标准、 条例。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体系，各级安全生产岗位责任制及安全检 查制度、安全教育制度等相应的安全管理制度，各工种要有安全操作规程，特 种作业人员要持证上岗。 3、双方要明确该工程项目的施工、技术、安全负责人。(见甲乙双方相关 负责人签字表) 4、申请签定《承包商施工安全协议书》时乙方必须提交如下资料： (1)、由甲方管理部核发的《工程项目承包商施工资格确认书》。 (2)、参加施工人员登记表（包括：姓名、性别、年龄、工种、特种作业许 可证号）；特种作业人员作业许可证；施工人员近期一寸免冠照片一张。 (3)、主要施工设备、器具登记表（包括：设备名称、规格型号、数量、安 全防护装置及防爆情况）。 5、乙方所有人员在入厂前必须接受相关公司组织的入厂安全教育，并经考 试合格后签订《外来人员安全承诺书》，同时根据施工期和所承包施工项目情况， 按每人 100 元交纳安全保证金，工程结束后无违章者如数返回。 6、乙方应严格执行甲方《承包商安全管理规定》及其它安全管理制度、规 定。 7、乙方施工作业前必须办理下列手续： 施工中如需进行爆破作业，必须由甲方施工管理部一同商定“安全施工爆 破协议，爆破作业要严格执行协议中所列内容要求。 8、乙方施工中必须严格遵守下列规定： （1）、乙方在确定作业场所后，必须配置适当的灭火器具，摆放在现场作 为意外火灾发生时初期扑救措施。 (2)、乙方施工所用电器、机械设备要符合作业场所的安全要求并有专人负 责，防雨设施和接地保护应符合规定。 (3)、施工用边角料要在指定地点集中堆放，并及时运走。 (4)、易燃易爆物料应设专用仓库，指定专人负责保管。 (5)、所有施工作业场地绝不允许随便占用或堵塞交通要道和消防通道，确 因施工需要占用消防通道时，应提前联系，经批准后方可实施。 (6)、危险作业区域（电气设备试压、各类焊口探伤、爆破作业等）应按规 定设置明显的警示牌及防护设施，必要时应设警戒。 (7)、施工作业时，必须按作业规范和要求采取各种安全防护措施和人身防
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：36 KB 时间：2025-12-07 价格：¥2.00
施工安全协议书 工程承包人：（以下简称甲方）：吉林省泰成建筑工程有限公司第二项目部 劳务分包人：（以下简称乙方）： 工程名称： 新热电调峰热水锅炉扩建工程 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产 法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工 程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订 本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施 工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对 施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全 检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员 违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重 大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导 意见，并监督落实情况。 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发 现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产 责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用 有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理 责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济 责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理 用电申请手续。 2、保证 B 级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设 施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加 强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用 电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进 行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：37 KB 时间：2025-12-14 价格：¥2.00
地铁施工安全协议书 甲方单位名称：深圳市安托山投资发展有限公司 乙方单位名称：中国水电深圳地铁 7 号线 7302 标项目经理部 一． 目的 为明确双方责任、依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规， 遵循平等、自愿、公平的原则，保证施工安全生产，保持良好的工作秩序和施 工场所的安全、卫生环境，经双方就本工程安全生产责任事项协商一致，签订 本协议。 二． 施工项目： 深圳市城市轨道交通 7 号线 BT 工程安托山站站前明挖区间。 三． 施工地点： 深圳市福田区北环大道南侧，安托山混凝土公司场地内。 四． 施工时间：以进场之日起，工期 24 个月。 五． 协议内容： 1、在不影响甲方安全生产的前提下进行，甲方须为乙方提供施工便利条件 和服务；在乙方施工期间，甲方不得以非正常理由阻碍施工； 2、乙方施工人员统一由乙方进行安全教育，进、出厂统一佩戴上岗证（工 作牌）或穿戴标有水电七局样式劳保服装，便于甲方辨识； 3、乙方按照设计图纸规划进行封闭围挡，在围挡内施工作业； 4、施工中因乙方责任引起本工程围挡范围内的人身伤害或事故损失应由乙 方负责；甲方人员未经乙方同意不得随意进入乙方施工围挡范围，若不听从劝 告导致发生的一切后果由甲方自行承担。在施工期间内因工作引起的厂区内的 矛盾纠纷由甲方和乙方协商处理； 5、乙方在厂区内爆破作业，应提前书面告之甲方并按深圳市公安局相关规 定和甲方要求做好安全防护，若发生因爆破引起的损失由乙方全部承担； 6、乙方施工车辆进、出厂需贴有中国水电统一标识，并将车辆资料（车牌 号）提交甲方备案；进入厂区内的乙方施工车辆实行限速管理，车速不大于 15km/h，甲方可监督检查，如发现有违规车辆及时向乙方提出整改要求； 7、甲方负责围挡出入口至南侧大门口的道路保洁和维护，负责该路段的交 通指挥疏导工作，确保乙方车辆顺畅安全通行；乙方负责南侧大门至侨香四道 的道路保洁和维护并确保车辆顺畅安全通行； 8、因地铁施工产生的噪音、爆破震动等引起的维稳工作由乙方负责解决； 9、乙方严格依据《电力设施保护条例实施细则》等有关规定，对在施工区 域内的电力等相关管线实施安全保护措施或迁改，如发生施工导致管线损坏引 起的所有损失由乙方承担； 10、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。 六、开挖、施工机械、车辆安全措施 安托山站前明挖区间采用桩撑支护形式进行开挖，围护结构采用φ1.5m 钻 孔灌注桩+5 道支撑，桩间采用φ0.6m 双重管旋喷止水。 1、开挖方案
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：31.3 KB 时间：2025-12-23 价格：¥2.00
1 施工安全协议书 甲方单位名称： 联系电话： 乙方单位名称： 联系电话： 一． 目的 为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工 作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。 二． 施工项目： 三． 施工地点： 四． 施工时间： 五． 协议内容： 1、乙方进入幼儿园内施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工 现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全 日常活动运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。 2、乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定《施工 安全协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工装修；乙方获得甲方工程 项目后不得转包给其他施工队。 3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方安 全监督管理部门审查通过； 4、 施工人员进入幼儿园必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携 带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查； 2 5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做 封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人 员有权随时检查； 6、 施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得 开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方 负责。 7、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必 须填写申请单，经甲方领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线 路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由 施工单位负担； 8、 施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单 位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进 行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护； 9、 施工车辆进入幼儿园必须装有防火帽，车速不大于 5km/h，出厂必须经 门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出入幼儿园 物品放行单，方可放行； 10、 施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反 安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。 11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后， 乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随 意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全 部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：28 KB 时间：2026-01-19 价格：¥2.00
1 施工安全协议书 发包人： 承包人： 为加强现场管理，确保施工安全，杜绝人身伤亡和其它财产损失事故的发 生，使工程建设得以顺利进行，经双方平等协商，达成如下协议： 一、 发包人按施工合同为承包人提供进入现场施工的必要条件。 承包人必须严格遵守各种规定，不得给发包人制造麻烦，否则造成的后 果由承包人自行承担。 二、 承包人必须建立健全安全施工责任制及安全保证体系，实行 项目经理负责制，建立以项目经理为责任主体的安全保障体系，坚持 “安全第一，预防为主”的施工方针。 三、 承包人必须督促教育员工认真贯彻执行国家、省、市颁布的 安全法规、条例及本企业制定的安全规章制度，建立安全责任小组，落 实专职安全责任人员，制订安全施工细则及安全防范措施并报发包人批 准、备案。 四、 承包人在现场的各工种施工人员必须经专业培训，持证上 岗，熟悉机械设备的性能及操作规程，牢固掌握安全设施的使用方法， 认真执行施工安全技术要求。 五、 发包人定期或不定期地组织安全检查，对查出的问题，承包 人必须在规定的期限内进行整改。作业期间，承包人应对自身安全问题 进行自查,发现问题要及时制止并报告发包人，严禁隐瞒不报、谎报。 2 六、 承包人发现事关施工安全的设施存在缺陷和隐患时，必须及 时处理，危及人身及财产安全时，必须停止作业。高空作业人员必须定 期进行体格检查，不合格不得上岗。 七、 承包人在市区道路施工时必须设置明显的警示防护设施，绑 扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道，雨、雪、大风天气 必须采取可靠的防滑、防寒、防冻措施。 八、 施工前承包人必须逐级进行安全技术教育及交底并落实所 有安全技术措施和人身防护用品，具备安全防范措施后(安全帽和安全带 配戴整齐)方可进入现场，严禁穿高跟鞋、拖鞋、光脚进入现场，严禁工 作时间饮酒，严禁施工人员酒后操作。 九、 承包人必须与所聘用人员签订治安防范及消防目标管理责 任书及安全责任书，教育员工遵纪守法，杜绝火灾事故和违法违纪事件 的发生，发现违法犯罪现象立即向公安机关报告并承担相应责任。 十、 施工中出现的一切事故均由承包人自行承担全部责任(包括 人身伤亡、财产损失以及被公安、城管部门罚款等等)，承包人保证不要 求发包人承担任何责任。 十一、 本协议一式三份，发包人二份、承包人一份，具有同等效力， 协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。 发包人： 承包人： 委托代理人： 委托代理人： 日期： 年 月 日
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：16.5 KB 时间：2026-01-21 价格：¥2.00
1 土建工程施工安全协议书 甲方：中城建第五工程局有限公司上海三元全佳厂房改扩建工程项目经理部 乙方：上海洲灿建筑工程有限公司 为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行 劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制， 确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。 一、甲方的责任与义务 1、贯彻落实国家及上海市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理 规定。 2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中 碰到的各种涉及安全的问题。 3、甲方负责监督检查乙方编制安全技术措施和各种专项施工方案，并监督 检查其落实情况。 4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、 标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇 佣于现场。 5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方 可继续施工。 6、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定 有权对乙方进行经济处罚。 2 7、甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的 落实情况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改， 未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方处以 2000 元-5000 元经济处罚。 8、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、 设施投入、人员管理等方面统一管理。 二、乙方的责任与义务 1、乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、 食品安全的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求， 并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。 2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的 法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费 用由乙方承担。 3. 乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行 安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。 4、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工 种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。 5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规 定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查 督促本单位人员自觉做好各方面工作。 6、乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、 防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。 7、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：26.5 KB 时间：2026-01-22 价格：¥2.00
1 施工安全协议书 工程承包人：（以下简称甲方）：金辉优步湖畔 福清三建项目部 劳务分包人：（以下简称乙方）： 工程名称： 金辉优步湖畔 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产 法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工 程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46- 2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则， 签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确 保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对 施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全 检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员 违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重 大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导 意见，并监督落实情况。 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 2 6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发 现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产 责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用 有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理 责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员购买人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济 责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理 用电申请手续。 2、保证 B 级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设 施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加 强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用 电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进 行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：39.5 KB 时间：2026-01-23 价格：¥2.00
1 吊装施工安全协议 立协议单位： （以下简称甲方） （以下简称乙方） 为了保证吊车安全施工，明确双方安全职责，甲、乙双方签订吊车租 赁协议的同时，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。 协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁 发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、 条例、规定。 2、乙方负责吊车进退场运输中的交通安全等过程的安全管理工作，使吊车 安全运到甲方施工现场。 3、乙方所提供的吊车，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好，在 设备使用前，甲方应指派专人对设备、操作、安全系统设施进行验收，如有不 合格影响施工安全的设备，严禁操作使用。 4、乙方提供的吊车应配定机人员，不得随意调动，必须持证上岗。定机的 操作人员必须严格遵守安全操作规程，遵守施工现场有关规定，不得野蛮作业 和违章操作，并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身 伤亡事故或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。 5、乙方提供的设备在施工期间内，必须保持设备良好、整洁。如夜晚施工， 甲方需提供足够的照明条件方可进行吊装。甲方应派专人持有效证件进行指挥， 2 严禁违章指挥，司机发现违章指挥应加以制止。若违章指挥发生机械设备损毁 及人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。 6、原则上不得在暗沟、地下管道、防空洞等上面作业。如必须在其上作业 时，甲方有义务对其地基进行加固、压实，并承担由于地基加固缺陷造成损失 的全部责任。 7、甲方有义务敦促施工人员将带电的电焊线挪离钢丝绳，带电的电焊线和 电线与钢丝绳至少保持 2 米以上距离。甲方起重指挥必须统一指挥信号，在使 用对讲机的状况下，必须使指挥信号有效。 8、甲方在吊车的使用过程中，有发现危及安全施工的机械故障时，应立即 停止使用，及时通知乙方进行抢修，确保吊车在性能良好的情况下使用。 9、吊车在吊装过程中，由于吊钩以下钢丝绳陈旧、过载等因素造成断裂或 索具不按规范使用，从而导致人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。 10、甲方在吊机设备的使用过程中，承担保护设备安全使用的义务。若在 施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故，甲乙双方有协助紧急抢救伤 员的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。 11、本协议作为吊车租赁协议的附件一式 份，经双方法定代表人或 委托代理人签字盖章后生效，共同执行，甲乙双方各执 份，均报各自有关部门备案。 甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：27 KB 时间：2026-01-26 价格：¥2.00
1 施工用电安全管理协议 总包单位： （以下简称甲方） 分包单位： （以下简称乙方） 为了确保 工程施工现场临时用电安全，防止 各类触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生 产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005 )，《建 筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)的有关规定，经双方协商一致签订本协议， 共同遵守。 一、甲方责任 1、贯彻落实国家、地方、行业的施工现场临时用电有关规定，负责对 施工现场临时用电进行全面监督、管理。 2、负责提供施工电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安 全标准的二级配电箱，并对乙方的使用情况进行监督、检查。 3、审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防 火措施进行备案。 4、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档 案；未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 5、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督，发 现乙方在临时用电中存在隐患，必须由乙方予以整改，并监督落实情况。 二、乙方责任 2 1、严格执行国家、省市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作 规程及所属地管理部门的有关规定，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面 管理责任。发生触电事故时，要立即向甲方及乙方上级报告。 2、进场前对本单位施工人员进行安全用电教育；爱护施工现场的一切 配电设施及线路，非专业电工人员严禁乱动电气设备，专业电工必须持证上岗， 并在甲方备案。 3、乙方向甲方提供书面的临时用电申请，在甲方指定的配电箱接用； 设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 4、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人 员进行临时用电安全技术交底，严禁违章指挥、违章操作和误操作，确保安全 用电。 5、保证二级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用 电设施和器材必须使用符合国家、地方，行业及甲方相关文件规定的合格产品， 严禁使用假冒伪劣等不合格产品；加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病 运行，保证临时用电符合安全用电标准。 5、乙方自备的配电箱、流动式开关箱、各种电线、灯具和电器设备必 须符合规范要求，装拆、接用由乙方现场专业电工负责，禁止使用插板和塑胶线。 自备的电焊机必须装设二次侧触电保护器后方可投入使用。由于违反规定在自 管施工区域内和管辖的设备设施上发生的各类用电事故，责 任由乙方自负。 6、在使用甲方提供临时一电源时，对不符合临时用电标准的电源，向 甲方提出整改意见；有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源；对甲
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：26.5 KB 时间：2026-01-31 价格：¥2.00
1 施工安全及管理协议书 建 设 方：管理有限公司 总 包 方：公司 专业承包方： 鉴于：建设方已将 工程主体建设项目发包给总包方； 另根据工程特点，建设方将 施工项目发包给专业承包方，并单独签定 专业工程承包合同。 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工 程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》及北京市关于施工现场管理 有关规定，为保证施工项目安全生产和文明施工管理工作的有效开展，建设方 委托总包方对专业承包方及其承包项目进行施工现场的安全生产及施工管理。 经建设方同意，总包方与专业承包方特签订本《施工安全及管理协议书》， 以明确双方的安全生产管理责任及质量责任。 特别说明： 本协议书仅就 施工项目的安全生产管理及现场文明施 工管理的有关事宜作出约定，其它与该项目有关的事项，在建设方与专业承包 方的工程承包合同中，由双方自行约定，与总包方无关。 在各方施工合同中，如有与本协议书的内容矛盾的地方，本协议书具有优 先适用权。 1.专业承包工程概况 1.1 专业承包工程内容： 1.2 专业承包方式： 2 1.3 专业承包工程起止时间： 年 月 日至 年 月 日 1.4 专业承包方项目负责人： 1.5 专业承包方项目安全负责人： 2.双方共同确认该专业承包项目的安全生产管理目标 2.1 重伤、死亡事故率为零；月度轻伤频率控制在 5 ‰以内。 2.2 施工过程中，现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到 100%，杜绝现场重大隐患的出现。 2.3 现场内，因专业承包方引起的火灾、火警事故为零，火灾隐患整改率必 须保证在规定时限内达到 100%。 2.4 专业承包方在本工程项目内的劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案 件为零。 2.5 专业承包方应严格按总包方文明安全施工管理要求进行施工及管理，保 证施工区域现场管理达到北京市文明安全工地标准。 3.专业承包方企业资信及用工制度管理责任 3.1 专业承包方须严格遵守北京市关于劳务及工程分承包管理及外施队伍 管理方面的相关法律、法规及规定。任何因为专业承包方违反前述规定造成的 案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由专业承包方承担，因此造成总 包方的经济损失由专业承包方承担。 3.2 专业承包方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具其上级 主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程；专业 承包方必须持有政府主管部门颁发的安全生产资质证书。
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：49 KB 时间：2026-02-02 价格：¥2.00
1 地铁施工安全协议书 甲方单位名称：深圳市安托山投资发展有限公司 乙方单位名称：中国水电深圳地铁 7 号线 7302 标项目经理部 一． 目的 为明确双方责任、依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规， 遵循平等、自愿、公平的原则，保证施工安全生产，保持良好的工作秩序和施 工场所的安全、卫生环境，经双方就本工程安全生产责任事项协商一致，签订 本协议。 二． 施工项目： 深圳市城市轨道交通 7 号线 BT 工程安托山站站前明挖区间。 三． 施工地点： 深圳市福田区北环大道南侧，安托山混凝土公司场地内。 四． 施工时间：以进场之日起，工期 24 个月。 五． 协议内容： 1、在不影响甲方安全生产的前提下进行，甲方须为乙方提供施工便利条件 和服务；在乙方施工期间，甲方不得以非正常理由阻碍施工； 2、乙方施工人员统一由乙方进行安全教育，进、出厂统一佩戴上岗证（工 作牌）或穿戴标有水电七局样式劳保服装，便于甲方辨识； 3、乙方按照设计图纸规划进行封闭围挡，在围挡内施工作业； 2 4、施工中因乙方责任引起本工程围挡范围内的人身伤害或事故损失应由乙 方负责；甲方人员未经乙方同意不得随意进入乙方施工围挡范围，若不听从劝 告导致发生的一切后果由甲方自行承担。在施工期间内因工作引起的厂区内的 矛盾纠纷由甲方和乙方协商处理； 5、乙方在厂区内爆破作业，应提前书面告之甲方并按深圳市公安局相关规 定和甲方要求做好安全防护，若发生因爆破引起的损失由乙方全部承担； 6、乙方施工车辆进、出厂需贴有中国水电统一标识，并将车辆资料（车牌 号）提交甲方备案；进入厂区内的乙方施工车辆实行限速管理，车速不大于 15km/h，甲方可监督检查，如发现有违规车辆及时向乙方提出整改要求； 7、甲方负责围挡出入口至南侧大门口的道路保洁和维护，负责该路段的交 通指挥疏导工作，确保乙方车辆顺畅安全通行；乙方负责南侧大门至侨香四道 的道路保洁和维护并确保车辆顺畅安全通行； 8、因地铁施工产生的噪音、爆破震动等引起的维稳工作由乙方负责解决； 9、乙方严格依据《电力设施保护条例实施细则》等有关规定，对在施工区 域内的电力等相关管线实施安全保护措施或迁改，如发生施工导致管线损坏引 起的所有损失由乙方承担； 10、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。 六、开挖、施工机械、车辆安全措施 安托山站前明挖区间采用桩撑支护形式进行开挖，围护结构采用φ1.5m 钻 孔灌注桩+5 道支撑，桩间采用φ0.6m 双重管旋喷止水。 1、开挖方案
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：29.4 KB 时间：2026-02-05 价格：¥2.00
1 施工安全协议书 一、立协议单位：海南闽庄园房地产开发有限公司 发包单位：海南闽庄园房地产开发有限公司 以下简称 甲方， 承包单位： 以下简称 乙方。 二、立协议目的： 甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针， 根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工 程项目合同时，签订本协议。 三、协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方各级政府、安全生产主管部门颁发的 有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产的法规、标准、 条例。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体系，各级安全生产岗位责任制及安全检 查制度、安全教育制度等相应的安全管理制度，各工种要有安全操作规程，特 种作业人员要持证上岗。 3、双方要明确该工程项目的施工、技术、安全负责人。(见甲乙双方相关 负责人签字表) 4、申请签定《承包商施工安全协议书》时乙方必须提交如下资料： (1)、由甲方管理部核发的《工程项目承包商施工资格确认书》。 (2)、参加施工人员登记表（包括：姓名、性别、年龄、工种、特种作业许 可证号）；特种作业人员作业许可证；施工人员近期一寸免冠照片一张。 2 (3)、主要施工设备、器具登记表（包括：设备名称、规格型号、数量、安 全防护装置及防爆情况）。 5、乙方所有人员在入厂前必须接受相关公司组织的入厂安全教育，并经考 试合格后签订《外来人员安全承诺书》，同时根据施工期和所承包施工项目情况， 按每人 100 元交纳安全保证金，工程结束后无违章者如数返回。 6、乙方应严格执行甲方《承包商安全管理规定》及其它安全管理制度、规 定。 7、乙方施工作业前必须办理下列手续： 施工中如需进行爆破作业，必须由甲方施工管理部一同商定“安全施工爆 破协议，爆破作业要严格执行协议中所列内容要求。 8、乙方施工中必须严格遵守下列规定： （1）、乙方在确定作业场所后，必须配置适当的灭火器具，摆放在现场作 为意外火灾发生时初期扑救措施。 (2)、乙方施工所用电器、机械设备要符合作业场所的安全要求并有专人负 责，防雨设施和接地保护应符合规定。 (3)、施工用边角料要在指定地点集中堆放，并及时运走。 (4)、易燃易爆物料应设专用仓库，指定专人负责保管。 (5)、所有施工作业场地绝不允许随便占用或堵塞交通要道和消防通道，确 因施工需要占用消防通道时，应提前联系，经批准后方可实施。 (6)、危险作业区域（电气设备试压、各类焊口探伤、爆破作业等）应按规 定设置明显的警示牌及防护设施，必要时应设警戒。 (7)、施工作业时，必须按作业规范和要求采取各种安全防护措施和人身防
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：35 KB 时间：2026-02-10 价格：¥2.00
0 第一部分：安全生产合同 为在杭州市 省人民大会堂地下公共停车库项目前期 工程施工合同的实施 过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目 业主杭州市交通置业有限公司（以下简称“甲方”）与承包人 杭州绿风园林建 设集团有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同： 一．甲方的职责 1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关 安全要求。 2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行 安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。 4．定期召开安全生产调度会，及时传达国务院及地方有关安全生产的精神。 5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全 隐患。 二．乙方职责 1．严格遵守国务院颁发的《建设工程安全生产管理条例》和《 浙江省安 全生产条例》等有关法律、法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合 同中的有关安全要求。 2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全的原则”，加强安 全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构 和安全生产管理制度，配备专职及兼职的安全检查人员，有组织有领导地开展 1 安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必 须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、 总结和评比。 3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包 括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职 能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生 产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3%配备安全员，专 职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有 权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违 法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5．乙方必须具有政府有关安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的 人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定 期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高 架设作业、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、等特殊工种的人员，必须经过 专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种 作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。 6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆 炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应 随时检查劳动保护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：38.5 KB 时间：2026-02-10 价格：¥2.00
1 工地施工人员安全责任协议书 甲方： （以下简称甲方）身份证： 委托代理人： 身份证： 乙方： （以下简称乙方）身份证： 委托代理人： 身份证： 经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方，乙方在甲方生产及 施工区域内进行工作，为保证人身及财产安全，安全施工，本着公平、公正及 人道主义的原则，特签订如下安全协议： 1、经协商甲乙双方本着互惠互利的原则，有甲方帮助并保证乙方有良好的 工作环境。 2、甲方提供住宿场所，乙方餐饮，由乙方自行安排，保证饮食安全，并尽 量满足乙方工作人员的食宿要求。如有一些不正常的情况，甲方不承担任何责 任。 3、乙方进驻工地后，需服从甲方现场管理人员的安排、调度，并且每周进 行一次安全教育，做到防患于未然。所有进场人员必须佩戴安全帽，做到安全 第一。甲方工作人员如发现乙方工作人员不佩戴安全帽，第一次罚款 100 元， 第二次罚款 500 元，第三次罚款 1000 元并清理出施工现场。 4、乙方在施工过程中，注意周围的施工机械及危险物体、注意落石，如有 危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，注意防汛，注意自 身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本。安全自保、责任自负；若出现安 全意外，甲方不承担一切责任。 2 5、乙方施工人员及现场负责人员的安全均由乙方负责，如因有乙方人员在 工作期间、上下班途中、夜不归宿及娱乐等原因发生的意外均由乙方自行承担， 与甲方不发生任何关系。 6、乙方在施工现场或宿舍不得酗酒、打架斗殴、赌博，严格遵守甲方制订 的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与 甲方不发生任何关系。 7、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑，如有高 血压心脏病等疾病者劝其注意。反之在工作期间发生任何意外，都有乙方负责， 甲方不负任何责任。 8、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些 危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切 均由乙方负责。 9、施工现场不准赤身上岗，必须穿戴整齐，以做到文明施工，如有发现罚 款 300 元。 10、乙方在休息期间尽量不要大声喧哗，以免影响别人休息，尽量保持个 人卫生及宿舍干净整洁，讲究卫生，保持身体健康。 11、此协议一式二份，经双方签订之日起生效，具有法律效力，如有争议 提请当地人民法院诉讼。(后附现场施工人员名单及身份证复印件) 甲方： （签字） 乙方： （签字） 委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日 工地管理人员安全责任协议书
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：32 KB 时间：2026-02-14 价格：¥2.00
1 专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以 人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工 生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自 年 月 日至 年 月 日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方 各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理 进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当 地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章 制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工 过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特 2 点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准 组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产 教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的 安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所 有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购 买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护 用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职 业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用 未成年工和年龄超过 55 周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调 查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全 事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负 责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
分类：安全管理制度 行业：建筑加工行业 文件类型：Word 文件大小：27.5 KB 时间：2026-02-25 价格：¥2.00